关于商品房退房协议书

综合 2024-10-20 14:20:21

出卖人(甲方):厦门v房地产开发有限公司

买受人(乙方):柯总,*号码:

乙方于20xx年9月29日与甲方就位于***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333),根据福建省厦门市湖里区*法院民事判决书(20xx)湖民初字第3333号判决确定,双方签订的买卖合同已于20xx年11月11日解除,现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议:

一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元*币的款项直接转入以下账户,以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(20xx)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分:

户名:柯总

开户行:

账号:

二、在甲方履行本协议靠前条所规定的义务后三日内,乙方应积极促成:

1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请,并经产权登记管理机关依法受理;

2、厦门市湖里区*法院解除本案中涉案全部房产的查封措施,并经产权登记管理机关依法受理。

三、在***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内,乙方协助甲方**该房产买卖预告登记手续,并促成产权登记管理机关依法受理。

四、退房申请经产权登记管理机关受理当日,甲方按(20xx)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。

五、乙方逾期履行本协议项下义务的,应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的,应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。

六、本协议书一式三份,甲、乙双方各执一份,厦门市房地产交易权籍登记中心一份。

甲方(盖章):乙方(签字):

20xx年月日20xx年月日

第2篇:商品房退房协议书范本

出卖人:_________________________________

买受人:_________________________________

根据《中华*共和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:因__________________________原因要求退房,该房屋座落于__________________________,建筑面积_______________平方米,商品房预售许可证为()市房预准字第()号,于____年____月____日签订的商品房买卖合同(合同编号_______________),并于______年_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案,备案号________________________。现双方一致达成协议,同意解除该商品房买卖合同。

该协议书签订后出卖人将原购房款___________________元退还给买受人,所有退房手续及合同中涉及的附加条款等均由出卖人和买受人协商后自行解决,协商内容请填写在本协议书背面(如无其他协议,请在背面注明买卖双方均无异议)。

本协议自双方签订之日起生效。

该协议生效后,出卖人应及时向宜兴市房屋产权监理中心申请**退房注销备案手续。

以上所签内容真实有效,如有不实,协议双方愿承担一切法律和经济责任。

出卖人(公章):买受人:

法定代表人:(签字、私章)委托代理人:

签订日期:_______年______月_______日

注:该协议书一式三份:出卖人、买受人、宜兴市房屋产权监理中心各一份。

第3篇:商品房退房的协议书

出卖人:_________________________________

买受人:

_________________________________

根据《中华*共

和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:因

__________________________原因要求退房,该房屋座落于__________________________,

建筑面积_______________平方米,商品房预售许可证为()市房预准字第()号,

于____年____月____日签订的商品房买卖合同(合同编号_______________),并于______年

_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案,备案号________________________。

出卖人(公章):买受人:

法定代表人:(签字、私章)委托代理人:

签订日期:_______年______月_______日

第4篇:商品房购房协议书范本

卖方(以下简称甲方)_______________

*号码:

地址及电话:

买方(以下简称乙方)

*号码_

地址及电话:

背景介绍:甲方系_______________________员工,具备以优惠条件购买下列靠前条约定商品房的条件,鉴于甲方无能力购买该房屋,经协商一致,甲方愿意将该房屋转让给乙方,现就该等事宜,达成如下协议:

一、甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:

1、房屋位置:xx市_________区_________路______小区第_____栋_____第_____层第_____房。

2、房屋建筑面积________平方米,朝向________.

二、房屋价格

1、甲方将该房屋出卖给乙方的价格为*币________元,(大写)________佰________拾________万________仟________佰________拾元整【该房价等同于甲方向开发商支付的优惠价】。该房款包含物业维修基金及**房产证所需费用,付款方式如下:

1)首期款________元,乙方于______年______月______日支付。

2)第二期款________元,乙方于______年______月______日支付。

3)余款________元,乙方于______年______月______日支付。

附:甲方收款帐号:

开户行______________,开户名:_______账号:_____________

2、乙方支付给甲方150000元(大写:壹拾五万元)作为好处费,于甲方为乙方**完毕房产证并交付给乙方之同时支付。

三、过户手续

1、由于该房屋尚不具备过户条件,暂由甲方代为乙方与开发商签订《商品房买卖合同》,甲方负责为乙方**房产证相关事宜,如该栋楼其他业主已经取得房产证,甲方仍未能为乙方**好房产证的,视为甲方违约,每逾期一日向乙方支付1000元逾期*违约金,一直计到乙方领取到房产证之日。

2、甲方反悔的,甲方应双倍退还乙方已付房款,如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的,甲方负责补齐。

3、本合同签订后,甲方又将该房屋出卖并过户给第三方的,甲方应双倍退还乙方已付房款,如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的,甲方负责补齐。

4、本合同签订后,由于国家的政策等不可抗力无法过户的,乙方有权选择:(1)甲方应将该房屋按照市场价出卖,所得房款全额归乙方所有,或(2)甲方将该房屋过户给乙方指定的第三人。

5、在本合同签订后至房屋过户给乙方之前,如甲方结婚,甲方须保证其配偶同意本合同所有条款。

6、在本合同签订后至房屋过户给乙方之前,甲方因与第三方债权债务***,该房屋被第三方查封以致不能过户给乙方的,甲方应双倍退还乙方已付房款,如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的,甲方负责补齐。

四、房屋交付

1、甲方在__________年____月____日(暂定,以开发商通知收房之日起为准)将上述房屋交付给乙方。

2、房屋出现质量问题的,在过户之前由甲方负责与开发商协商处理并承担相关责任。

五、本协议签订后(或乙方支付完毕费用)之日起5日内,就本合同及已付款情况xx市公证处(或广东省公证处**公证事宜)

六、未尽事宜,双方愿按国家有关规定**。如发生争议,双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向房屋所在地*法院提***讼。

七、本合同一式四份,自双方签字盖章之日起生效,均具有同等法律效力。

甲方(签名)_______________乙方(签名或盖章)_______________

电话及地址:______________电话及地址:______________

签约地点:xx市

签订日期:____年___月__日

第5篇:商品房退房的协议书范本

出卖人:_________________________________

买受人:_________________________________

根据《中华*共和国合同法》及预售商品房退房若干规定,经双方协商达成如下协议:因__________________________原因要求退房,该房屋座落于__________________________,建筑面积_______________平方米,商品房预售许可证为()市房预准字第()号,于____年____月____日签订的商品房买卖合同(合同编号_______________),并于______年_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案,备案号________________________。现双方一致达成协议,同意解除该商品房买卖合同。

该协议书签订后出卖人将原购房款___________________元退还给买受人,所有退房手续及合同中涉及的附加条款等均由出卖人和买受人协商后自行解决,协商内容请填写在本协议书背面(如无其他协议,请在背面注明买卖双方均无异议)。

本协议自双方签订之日起生效。

该协议生效后,出卖人应及时向宜兴市房屋产权监理中心申请**退房注销备案手续。

以上所签内容真实有效,如有不实,协议双方愿承担一切法律和经济责任。

出卖人(公章):买受人:

法定代表人:(签字、私章)委托代理人:

签订日期:_______年______月_______日

注:该协议书一式三份:出卖人、买受人、宜兴市房屋产权监理中心各一份。

第6篇:商品房预订协议

甲方(卖方):________________

住所:________________________邮编:_________________________

营业执照号码:________________

资质证书号码:________________

法定代表人:__________________联系电话:_____________________

委托代理人:__________________联系电话:_____________________

乙方(买方):________________

国籍:________________________居住(注册)所在省市:_________

个人/公司:___________________*别:_____出生年月日:_______

住所(址):__________________邮编:_________________________

证件名称:____________________号码:_________________________

联系电话:____________________

委托/法定代理人:_____________联系电话:_____________________

住所(址):__________________

甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则、经协商一致,就乙方向甲方预订《____________》商品房事宜,订立本协议。

靠前条乙方预订___________路_________号《____________》__________栋_______单元______层______户(以下简称该房屋)。甲方已领取该房屋________________(证书号:_______________),并经____________测绘机构实测,该房屋建筑面积为_________平方米,另有地下附属面积______平方米。该房屋定于_______年_______月_______日交付。

第二条乙方预订的该房屋每平方米建筑面积买卖单价为*币_____元,(大写):______________。乙方预订的该房屋总房价为*币______元,(大写):_______________________。

乙方采取________________方式。

第三条乙方同意签订本协议时,支付定金*币_______元,(大写):_____________________。作为甲、乙方双方当事人订立商品房出售合同的担保,签订商品房出售合同后,乙方支付的定金转为房价款。

第四条甲、乙双方商定,预订期为______天,乙方于______年______月______日前到_____________________与甲方签订《青岛市商品房出售合同》。

第五条甲方同意将发布或提供的广告、售楼书、样品所标明的房屋平面布局、结构、建筑质量、装饰标准及附属设施、配套设施等状况作为商品房出售合同的附件。

第六条在本协议的第四条约定的预订期限内,除本协议第七条、第八条约定的情形外,甲方拒绝签订商品房出售合同的,双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订商品房出售合同的,无权要求甲方返还已收取的定金。

第七条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金

1.甲乙双方在签订商品房出售合同时,因面积误差处理、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款,存在分歧,不能协商一致;

2.甲乙双方签订本协议后、签订商品房出售合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。

第八条有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房出售合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金

1.甲方未遵守本协议第二条、第五条约定的;